电力施工竹梯要求？

一、电力施工竹梯要求？

1、竹梯应配备有效的防撞、防滑措施，梯子两头应装设橡皮套。

2、在竹梯的顶部第三档用红漆划定警戒线，警戒线以上不能站人。

3、使用前检查：使用人员每次使用竹梯前应进行检查无缺损，竹梯使用前，对梯子进行应检查确认工作负荷不超过其最大允许载荷。

4、使用时固定方法（提前在梯子的适当位置绑定绳子）：当作业人员登梯后，用绳子把竹梯上部横挡与贴近的建筑物或设备管道（固定物）绑扎联接，防止竹梯横向滑动移位。

5、使用时角度：一般与地面成60°--70°左右，不宜过大或过小。

6、竹梯可用在户外4m以下的短时间可完成的高空作业。

7、竹梯承重不得超过200kg。

二、MPP电力管施工规范及要求？

一、国家规范

DL/T 802.7-2010 电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管。

DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管

MPP电力管采用改性聚丙烯为主要原材料，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。

MPP电力管国家标准 MPP电力管 能够在生活中起到巨大的作用，但是它的标准也是很严格的，MPP电力管具有抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。 MPP电力管标准型号为110mm～中250mm，分为普通型和加强型。

二、焊接施工规范

焊接前的准备

1、检查焊机的电源，液压油，加热板等是否满足焊接要求。

2、对铣刀和油泵开关等进行空车试运行。

3、将与管材规格一致的卡瓦装入机架。

4、设定加热板温度至焊接温度，一般的焊接温度在225℃，气温较低时，可适当提高5-10℃。在加热前，应用干净的软纸或布蘸酒精擦拭加热板表面，清洁其油污，杂物等，但应注意不要划伤PTFE（聚四氟乙烯）防粘层。

管材焊接

1、清除管材两端的污物。将管材置于机架卡瓦内，使两端伸出的长度相当。管材机架以外的部份应有支撑物托起。使管材轴线与机架中心线处于同一高度，然后将卡瓦固定好。置入铣刀，铣削管材。直到管材两端面均出现连续的切削后，撤掉压力，让铣刀空转两、三周后再退开活动架，关闭铣刀开关。切屑厚度应为0.1-1mm，通过调节铣刀片的高度调节切屑厚度。

2、取出铣刀，合拢两端管材。检查端面对其情况。管材两端错位量不应超过管壁厚的10%

，合拢时管材两端面间没有明显间隙，缝隙宽度应符合下面规定：0.3mm（dn<225mm）;0.5mm(225mm400mm)。如不符合要求，应再次铣削，直到满足上述要求为止。

3、测量拖拉力，包括移动夹具的摩擦阻力，及焊接工艺参数压力。二者叠加，确定实际压力。检查加热板温度是否达到设定值。当温度达到设定温度时，应再保温10分钟以上，待加热板温度均匀。如在气温较低的环境或大风条件下，应有保温措施，保温时间需延长。直到温度均匀且实际温度达到设定值。

4、当加热板温度达到设定值后，快速放入机架，施加规定的压力，直到管材两端圆周出现翻边且最小卷边达到规定高度。

5、将压力减小到规定值，使管材端面与加热板之间刚好保持接触，继续加热到规定时间

2分钟。

6、吸热时间达到规定值后，退开活动架，迅速取出加热板。然后合拢两管端。其切换时间应尽可能短，不能超过规定值。且合拢时的压力不能过大，否则会将熔融物料挤出，造成焊接质量下降。在首次焊接时，当对接完成后，应立即将其外层翻边去掉观察两对接端面之间熔融物料的多少。应保证两端面间有足够的熔融物料。如熔融物料过多，则适当增加合拢压力。反之，则适当减小合拢压力。知道确定最佳压力为止。以确保焊接质量。

7、将压力上升至规定值，保压冷却5分钟。自然冷却到常温后，卸压，松开卡瓦，取出管材，焊接完成。

（MPP顶管|MPP牵引管）焊接注意事项

1、焊接面管材错边不超过管材壁厚的10%。

2、气温低时，应适当提高加热温度和延长吸热时间。

3、加热压力应分阶段控制，加热时压力稍大，吸热时压力较小。

4、当环境温度低于﹣5℃或大风天气时，应有保温和防范措施。否则将严重影响焊接质量。

5、下雨天气不能进行管材焊接。

6、焊缝冷却时应自然冷却，采用强制冷却时，将影响管材焊接质量。

7、加热板表面及管端应经常用酒精清洁，确保加热板表面无油污和水，及杂质。加热板表面防粘层应不损伤，进行焊接前，应用干净的绵纱或抹布擦拭管材端面的水，杂质和泥土。应保持焊接管材端面清洁。

8、当待焊接管材端面有水汽时，在加热前，应用加热板烘烤管材端面至水汽完全蒸发为止，然后进行管材加热。

9、清洁管材端面时，应有人监督，以防管材合拢夹伤手。

10、操作人员应培训上岗。

11、管材壁厚低于6mm时，一般不采用热熔对接。否则难以保证管材焊接质量。

三、电力线路施工合同

电力线路施工合同：确保电力工程顺利进行的法律契约

电力线路施工合同是电力工程中必不可少的法律契约，它确保了电力工程的顺利进行和合同各方的权益保护。电力线路施工合同是一份重要的文件，需要明确约定工程的各项条款和条件，确保工程的质量、进度和安全。

1. 合同的重要性

电力线路施工合同起到明确各方权责利的作用，保障合同各方的合法权益。合同一旦签订，双方将按照合同约定执行，并对违约行为承担法律责任。合同中明确规定了工程的内容、质量要求、进度安排、付款方式等重要条款，确保工程的顺利进行。

2. 合同的主要内容

电力线路施工合同的主要内容包括：

• 工程概况：详细描述电力工程的规模、类型、位置等基本情况。
• 工程内容：明确工程的范围、任务、技术要求等。
• 工程进度：约定工程的起止时间、里程碑节点和关键节点。
• 质量要求：规定工程的质量标准和验收标准。
• 付款方式：约定工程款项的支付方式、时间节点和支付条件。
• 违约责任：明确各方违约责任和赔偿方式。

3. 合同履行的主要问题

电力线路施工合同的履行过程中可能出现的问题主要包括：

• 工程变更：如果因为技术、设计或施工等原因需要对工程进行变更，双方应在合同中约定变更的程序和条件。
• 违约责任：当一方违反合同约定的义务时，另一方可以要求其承担违约责任，并进行赔偿。
• 争议解决：当双方在合同履行过程中发生争议时，可以协商解决，也可以通过仲裁或诉讼等方式解决。
• 工程验收：工程竣工后，需要进行验收，确认工程的质量和合格性。

4. 工程变更

电力工程施工中，由于各种原因可能需要对工程进行变更，如技术要求的变更、设计的变更、施工方案的变更等。变更工程需要经过合同变更程序，确保变更的合法、合规。

变更工程需要双方协商一致，并在合同中明确变更的程序和条件。约定变更工程的程序包括：变更申请、评审、审批、签订变更协议等。约定变更工程的条件包括：变更的原因、变更的必要性、变更的费用和工期等。

5. 违约责任

电力线路施工合同中明确了各方的权责利，当一方违反合同约定时，另一方可以要求其承担违约责任，并进行相应的赔偿。

当发生违约行为时，守约方应及时向违约方发出书面通知，并要求其进行改正。如果违约方不同意改正或改正后仍不能履行合同义务，守约方可以要求违约方承担违约责任，包括但不限于迟延履行、不履行义务、不能达到合同要求等。

6. 争议解决方式

电力线路施工合同履行过程中，双方发生争议时，可以通过协商、仲裁或诉讼等方式进行解决。

协商解决是最常见的方式，双方可以通过友好协商来解决争议。如果协商无果，可以选择仲裁或诉讼。仲裁是一种常用的争议解决方式，具有程序简单、弹性和高效等优点。诉讼则是一种法定的争议解决方式，需要通过法院的法律程序来解决争议。

7. 工程验收

电力线路施工合同约定了工程竣工后的验收程序。验收是确认工程质量和施工的合格性，确保工程完好、安全。

验收工作由甲方负责组织，乙方协助提供相关资料和技术支持。验收工作包括工程质量验收、设备设施验收、安全验收等。验收结果将影响工程款项的支付和工程移交的时间。

结论

电力线路施工合同是确保电力工程顺利进行的重要法律契约，它明确了工程的各项条款和条件，保障了合同各方的权益。在电力工程施工过程中，合同的履行和合同争议解决是必不可少的环节，需要各方严格按照合同约定行事。

只有通过合同的有效履行和合理争议解决，才能确保电力工程的质量、进度和安全。

四、电力箱涵防水施工要求？

施工要求主要包括以下几个方面：

1. 材料要求：选用具有良好耐候性、耐腐蚀性和防水性能的防水材料。常用的防水材料有聚氨脂防水涂料、聚乙烯防水卷材、聚丙烯酸酯防水涂料等。

2. 施工工艺要求：防水施工工艺要求严格，应按照设计要求进行施工，确保防水层的完整性和连续性。具体施工工艺包括基层处理、涂布防水涂料、铺设防水卷材、接缝处理等。

3. 防水层厚度要求：防水层厚度应符合设计要求，一般要求不小于1.5mm。

4. 防水层质量要求：防水层应平整、无起泡、无裂纹、无渗漏等缺陷。

5. 施工环境要求：防水施工应在干燥、通风良好的环境下进行，施工现场应有良好的排水设施，避免积水和潮湿。

6. 施工质量验收要求：防水施工完成后，应进行质量验收，确保防水层的质量符合设计要求。验收内容包括防水层的完整性、厚度、质量等方面的检查。

总之，电力箱涵防水施工要求非常严格，只有严格按照设计要求和施工工艺进行施工，才能确保防水层的质量和防水效果。

五、施工合同字体格式要求？

一般来说，合同是按照公文写作的格式要求处理的。

1.标题一般用2号小标宋体字，正文一般用3号仿宋体字。特定情况可以作适当调整。一般每面排22行，每行排28个字，并撑满版心。

2.特定情况可以作适当调整。公文用纸天头（上白边）为37 mm±1 mm，公文用纸订口（左白边）为28mm±1mm，版心尺寸为156 mm×225 mm。

六、电力工程施工合同

电力工程施工合同的重要性与范本

电力工程施工合同是在电力工程建设中至关重要的法律文件。它是电力工程施工双方之间达成一致的重要依据，确保工程按照规定的要求和标准进行，并明确双方的权责。本文将介绍电力工程施工合同的重要性，以及一个常用的范本合同。

电力工程施工合同的重要性

电力工程建设是复杂而庞大的项目，涉及到大量的投资和风险。为了确保工程能够按照预期进行，并保障双方的权益，电力工程施工合同起到至关重要的作用。以下是几个重要的原因：

1. 明确双方权责：施工合同能够明确双方在工程建设中的权责，包括工期、工程质量、付款方式等。这样可以有效避免双方的纠纷。
2. 规范施工行为：施工合同中会详细规定施工方需要遵守的各项规定和标准，确保工程按照预定的标准进行施工。
3. 保障双方权益：合同能够保障施工方和业主的权益，确保双方在工程建设中能够得到相应的利益。
4. 管理风险：合同可以明确工程建设中的分包、保险、索赔等事项，降低风险并规避可能的纠纷。

电力工程施工合同的范本

以下是一个常用的电力工程施工合同范本：

<!-- 合同主体 --> <section> <h4>合同主体</h4> <table> <tr> <th>甲方（施工方）：</th> <td>[甲方名称] <strong>甲方法定代表人：[甲方法定代表人] </strong> </td> </tr> <tr> <th>乙方（业主方）：</th> <td>[乙方名称] <strong>乙方法定代表人：[乙方法定代表人] </strong> </td> </tr> </table> </section> <!-- 工程内容 --> <section> <h4>工程内容</h4> <p>工程名称：[工程名称]</p> <p>工程地点：[工程地点]</p> <p>工程概况：[工程概况]</p> ... </section> <!-- 工程进度与质量要求 --> <section> <h4>工程进度与质量要求</h4> <p>工程施工周期：[工程施工周期]</p> <p>工程质量要求：[工程质量要求]</p> ... </section> <!-- 合同总价与付款方式 --> <section> <h4>合同总价与付款方式</h4> <p>合同总价：[合同总价]</p> <p>付款方式：[付款方式]</p> ... </section> <!-- 违约责任与纠纷解决 --> <section> <h4>违约责任与纠纷解决</h4> <p>违约责任：[违约责任条款]</p> <p>纠纷解决：[纠纷解决方式]</p> ... </section>

这只是一个示例的电力工程施工合同范本，实际的合同内容需要根据工程的具体情况进行调整和修改。当参与电力工程施工时，双方应该根据工程的特殊性和需求，制定一份完整且合法的施工合同，以确保工程的顺利进行。

总结：电力工程施工合同在电力工程建设中起着至关重要的作用。它能够明确双方的权益和责任，规范施工行为，管理风险，保障工程按照预期进行。在参与电力工程施工时，双方应该根据工程的特殊性和需求，制定一份完整且合法的施工合同，确保工程的成功实施。

七、电力施工总承包合同

电力施工总承包合同

电力施工总承包合同，也被称为电力工程总包合同，是在电力工程建设中常见的一种合同形式。它是由业主与承包商签订，约定承包商在一定时间范围内负责电力工程的全过程，包括设计、采购、施工、调试等多个环节。电力施工总承包合同的签署将有助于确保电力工程的高效完成，降低工程风险，实现双方的合作共赢。

电力施工总承包合同通常包含以下重要内容：

• 合同目的：合同明确规定了电力施工总承包的目的，即由承包商承担电力工程的全过程，并按照合同约定保质保量地完成工程。
• 合同范围：合同详细描述了电力工程总承包的范围，包括工程的设计、采购、施工、调试等环节，以及相关的责任和义务。
• 工期要求：合同规定了电力工程的工期要求，即承包商需要在规定的时间范围内完成工程，确保项目按时交付使用。
• 价款支付：合同明确了价款支付的方式和时间节点，以及支付的条件和方式。双方在签署合同时已经约定了相关的支付条款。
• 质量要求：合同规定了电力工程的质量要求，包括工程的设计、施工、设备选用等方面的要求，以确保工程符合相关标准。
• 保证和索赔：合同明确了双方在工程过程中的保证和索赔责任，以及解决争议的方式和途径。

电力施工总承包合同的签署对于电力工程建设具有重要意义。首先，它明确了业主与承包商的责任和义务，确保了双方在工程过程中的合作。其次，它规范了工程的各个环节，包括设计、采购、施工等，有助于提高工程的质量和效率。同时，合同还明确了工期要求和支付方式，有效控制了工程进度和成本。

在签署电力施工总承包合同时，双方需要充分考虑以下几个方面：

确保合同的完整性

电力施工总承包合同涵盖了工程的各个方面，双方在签署合同时，需要确保合同内容详尽、完整。合同应包括工程的范围、工期、价款支付、质量要求等重要内容，以避免后期的争议和纠纷。

明确双方的责任和义务

合同应明确规定双方在电力工程中的责任和义务，包括工程设计、施工、设备采购等方面的责任。双方需要清楚了解自己的权益和责任，并按照合同约定履行。

合理规划工期和支付方式

合同应合理规划工程的工期和支付方式，确保工程能够按时完成，并根据完成情况及时支付价款。双方需要在签署合同时就工期和支付条件达成一致，避免后期的纠纷。

明确工程的质量要求

合同应详细阐明电力工程的质量要求，包括设计要求、施工要求、设备选型等方面的要求。合同应明确规定工程需要符合的相关标准，并确保工程的质量得到保证。

合同的变更和解决争议

合同应明确规定变更合同的程序和条件，并规定解决争议的方式和途径。双方需要清楚了解合同变更和争议解决的具体规定，避免后期的争端。

电力施工总承包合同在电力工程建设中具有重要作用，能够确保工程的高质量、高效率完成。双方在签署合同时，应充分考虑上述要点，确保合同的完整性和合理性，实现合作共赢的目标。

八、施工合同对工期有什么要求？

工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。发包人未按约支付工程款若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中，存在发包人将部分工程直接分包给他人施工。然而在施工过程中，承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误，在此情形下，发包人应当承担相应的工期延误责任。工程质量鉴定对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由，主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的，则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格，则工期不应顺延。不可抗力或其他因素承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。

九、电力施工对深基坑有什么要求？

电力施工队升级肯定要求主要有以下几个方面，第一个方面就是对地基承载力的要求，因为在店里试工里面，他对铁塔或者说电梯成本的要求，他是有相关规范，规程要求的。

第二个要求就是解开面包的处理，一定要安全稳固，这是一个最基本的要求。

十、湖南娄底电力工程施工合同

湖南娄底电力工程施工合同

湖南娄底电力工程施工合同是指在娄底地区进行电力工程建设和施工的合同协议。在电力行业的发展过程中，施工合同作为一种重要的法律文件，发挥着至关重要的作用。本文将介绍湖南娄底电力工程施工合同的基本要素、合同签订流程以及常见的合同争议解决方式。

1. 合同的基本要素

湖南娄底电力工程施工合同的基本要素包括合同主体、合同标的、合同价格、工期要求等。合同主体是指双方当事人，一般包括发包人和承包人。合同标的是指电力工程施工的具体内容和范围，包括工程项目的规模、建设要求、技术标准等。合同价格是指工程施工所需的费用，包括人工费、材料费、机械设备费等。工期要求是指工程施工的时间限制和进度要求，包括开工日期、竣工日期等。

2. 合同签订流程

湖南娄底电力工程施工合同的签订流程包括招标、投标、中标和合同签订等阶段。首先，发包人会通过招标的方式公开征集承包人。承包人按照招标文件的要求，提交施工方案和报价。然后，发包人会通过评标的方式确定中标人，并与中标人进行商谈。最后，发包人和中标人签订施工合同，并按照合同的要求进行工程施工。

3. 合同争议解决方式

在湖南娄底电力工程施工合同中，常见的合同争议解决方式包括协商解决、仲裁解决和诉讼解决。首先，当双方发生合同纠纷时，应当通过协商的方式进行解决。如果协商无果，双方可以选择仲裁解决。仲裁是一种相对快速、经济的纠纷解决方式，由专业机构对纠纷进行调解和裁决。如果仲裁仍未解决争议，双方可以选择诉讼解决，即将争议提交法院裁决。

4. 合同管理与风险控制

为了确保湖南娄底电力工程施工合同的有效履行，合同管理和风险控制是非常重要的。合同管理包括合同签订、执行、变更、索赔等各个环节的管理工作。发包人和承包人应当建立健全的合同管理制度，严格按照合同规定进行操作。风险控制是指在电力工程施工过程中，及时发现和解决各类风险问题，减少对工程进度和质量的影响。

总之，湖南娄底电力工程施工合同在电力行业的发展中具有重要的地位和作用。合同的签订和履行需要双方当事人共同努力，遵守合同精神，确保电力工程施工的顺利进行。同时，合同管理和风险控制是保证工程施工质量和效益的重要手段。只有通过合理的合同管理和风险控制，才能实现电力工程施工合同的双赢局面。